공사대금
도급계약상 지연손해금을 지급 하라는 1심판결을 받은상황에서 이를 감액하고 반소로 공사대금을 청구한 사안
사건개요
의뢰인은 주택신축공사의 수급인이고, 상대방은 해당 공사를 발주한 건축주이자 도급인입니다. 상대방이 의뢰인을 상대로 지체상금 및 하자발생에 따른 손해배상청구를 하였고, 의뢰인은 반소로 미지급공사대금을 청구하였으나, 원심에서 패소하여 의뢰인이 상대방에게 판결금을 지급하는 내용으로 판결이 선고되었습니다.
주요 쟁점 및 성공전략
항소심에서 의뢰인은 상대방이 주장하는 하자가 부존재하고, 상대방이 하자감정을 통하여 하자를 입증한 사실이 없음에도 의뢰인에게 손해배상의무를 인정한 원심의 판단은 부당하다고 주장하였습니다. 또한, 상대방이 도급계약 후 분할측량을 실시하여 의뢰인이 착공을 하지 못한 것이며, 콘크리트 대금을 직불하기로 하였으면서도 직불하지 않아 준공서류인 콘크리트 납품확인서를 받지 못하였고, 상대방이 임의로 토목설계변경을 하여 준공이 늦어진 것이므로 지체상금이 감액되어야 한다고 주장하였습니다.
결과
원심에서는 의뢰인의 손해배상의무를 인정하였으나, 로엘의 조력을 받아 항소심에서는 상대방이 의뢰인에게 미지급 공사대금 잔액을 지급하는 것으로 조정을 갈음하는 결정이 내려졌고, 쌍방 이의 하지 않아 확정되었습니다.
분류
손해배상
관련 사건사례
MORE- 위탁자가 상가건물 신축사업을 위해 토지신탁계약을 체결하고 그 신축 건물의 준공 이후 개별 호실에 관하여 부동산담보신탁계약을 체결하였는데, 위탁자의 채권자가 위탁자의 신축 건물에 관한 추가신탁이 사해행위에 해당한다는 이유로 신탁계약의 취소 및 신탁등기 말소를 청구하는 소송을 제기한 사안에서, 신탁회사를 대리하여 원고의 신탁회사에 대한 청구 전부를 기각하는 판결을 이끌어낸 사례
- 차주의 대출원리금 미상환(대출만기일 도과)에 따라 신탁계약상 공매절차 진행하였음에도 불구하고, 신탁계약상 수탁자의 의무위반(통지절차 위반 등의 절차상 하자)을 주장하며 수탁자의 해임을 신청한 사건에서, 기각결정 받은 사례
- 공인중개사가 부동산매매계약 중개하였음을 이유로 매수인에게 중개수수료를 청구한 사안
관련 구성원
MORE
더 궁금한 점이 있으신가요?
상세한 내용은 아래의 문의를 통해 전달해주세요.